《建设工程项目管理》知识点详解(七)

第七部分
详细 情 况
一、单选题:
1、依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于( )天。
A．10 B．15 C．20 D．30
标准答案：C
解 析：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
2、自招标文件或者资格预审文件出售之日至停止出售之日，最短不得少于( )个工作日。
A．5 B．7 C．10 D．14
标准答案：A
解 析：自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。
3、下列有关资格预审内容，说法正确的是( )。
A．招标人可以通过出售招标文件或资格预审文件盈利
B．招标人可以酌收招标文件所附设计图纸押金，开标后投标人返还图纸时，招标人退还押金
C．招标人在发出投标邀请书后可以擅自终止招标
D．资格预审时，招标人可以通过行政手段限制投标人的数量
标准答案：B 来源：www.examda.com
解 析：对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收押金；对于开标后投标人退还设计文件的，招标人应当向投标人退还押金。招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标。任何单位和个人不得以行政手段或者其他不合理方式限制投标人的数量。4、资格预审程序正确的是( )。
A．发布资格预审公告一资格预审资料分析一发售资格预审文件一发出资格预审合格通知书
B．发售资格预审文件一发布资格预审公告一资格预审资料分析一发出资格预审合格通知书
C．资格预审资料分析一发布资格预审公告一发售资格预审文件一发出资格预审合格通知书
D．发布资格预审公告一发售资格预审文件-资格预审资料分析一发出资格预审合格通知书
标准答案：D
解 析：资格预审程序：发布资格预审通告；发售资格预审文件；资格预审资料分析并发出资格预审合格通知书。
5、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期至少( ) 天前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。
A．7 B．14 C．15 D．20
标准答案：C
解 析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
6、某市欲修建省际高速公路，招标人规定1999年5月16 日为投标截止日期，若必须对招标文件进行必要修改，至少应在( )前通知投标人。
A．1 999年5月10 日
B．1 999年6月1日
C．1 999年6月10 日
D．1 999年5月1日
标准答案：D
解 析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
7、下列有关建设工程招标内容中，说法错误的是( )。
A．工程项目施工招标文件一般包括投标邀请书、投标人须知、合同主要条款、技术条款、设计图纸、评审标准和方法等
B．最近三年内发生重大工程质量问题的单位一般不能通过资格预审
C．招标人应保管好证明澄清或修改通知已发出的有关文件；投标单位在收到澄清或修改通知后，不用进行书面确认
D．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止的同一时间公开进行
标准答案：C
解 析：招标人应保管好证明澄清或修改通知已发出的有关文件(如邮件回执等)；投标单位在收到澄清或修改通知后，应书面予以确认，该确认书双方均应妥善保管。
8、评标的准备与初步评审工作不包括( )。
A ．投标文件的澄清、说明或补正
B ．投标文件的排序
C ．废标处
D ．备选标的确定
标准答案：D
解 析：评标的准备与初步评审工作包括：
● 编制表格，研究招标文件；
● 投标文件的排序和汇率风险的承担；
● 投标文件的澄清、说明或补正；
● 废标处理；
● 投标偏差； 来源：www.examda.com
● 有效投标不足的法律后果。
9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )人。
A．1 B．1-2 C．1~3 D．1~4
标准答案：C
解 析：评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1— 3人，并标明排列顺序。
10 、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在( )天内确定中标人。
A．14 B．15 C．20 D．30
标准答案：B
解 析：评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前30个工作日内确定。
11 、招标人最迟应当在投标有效期结束日前( )天内确定中标人。
A．28 B．15 C．20 D．30
标准答案：D
解 析：评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前30个工作日内确定。
12 、招标人与中标人签订合同后( )个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A．5 B．7 C。10 D．14
标准答案：A
解 析：招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
13 、依法必须进行施工招标的项目，招标人应当自发出中标通知书之日起( )日内，向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A．14 B．10 C．15 D。20
标准答案：C
解 析：依法必须进行施工招标的项目，招标人应当自发出中标通知书之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
14 、按投标报价的程序，计算投标报价应在( )。
A．确定投标策略之后
B．确定施工方案之前
C．编制投标书后
D．确定施工方案之后
标准答案：D
解 析：编制投标文件步骤：结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件；校核招标文件中的工程量清单；根据工程类型编制施工规划或施工组织设计，根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价；形成投标文件；进行投标担保。
15 、正确的编制投标文件的顺序为( )
A．结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件—编制施工组织设计—校核工程量清单—确定报价—形成投标文件—进行投标担保
B．结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件—校核工程量清单—编制施工组织设计—确定报价—形成投标文件—进行投标担保
C．结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件—校核工程量清单—编制施工组织设计—进行投标担保—确定报价—形成投标文件
D．结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件—校核工程量清单—确定报价—编制施工组
织设计—进行投标担保—形成投标文件
标准答案：B
解 析：编制投标文件步骤：结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件；校核招标文件中的工程量清单；根据工程类型编制施工规划或施工组织设计，根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价；形成投标文件；进行投标担保。
16 、编制投标报价时，下列工作应首先完成的是( )
A．审核工程量清单 B．编制施工方案或施工组织设计
C．熟悉招标文件和施工图等技术资料 D．现场踏勘
标准答案：D
解 析：编制投标文件步骤：结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件；校核招标文件中的工程量清单；根据工程类型编制施工规划或施工组织设计，根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价；形成投标文件；进行投标担保。
17 、投标文件一般不包括( )
A．投标函
B．施工组织设计
C．履约保函
D．商务和技术偏差表
标准答案：C
解 析：投标文件一般包括下列内容：投标函；投标报价；施工组织设计；商务和技术偏差表。
18 、下列有关投标文件的送达内容的说法错误的是( )
A．投标人应当在招标文件要求提交投标文件的时间前，将投标文件密封送达投标地点
B．投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件
C．在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收 D。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，补充、修改已提交投标文件的内容不能作为投标
文件的组成部分
标准答案：D
解 析：投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
19 、( )，不属于串通投标行为。
A．投标人以行贿手段谋取中标
B．投标人以非法手段骗取中标
C．投标人以低于成本的报价竞标
D．投标人利用招标文件存在的模糊部分投高标，其他部分投低标，从而期望在不低于成本的情况下，总
价上低于其他投标人
标准答案：D
解 析：选项D为投标技巧，不属于串通投标行为。
20 、对于一般的单价合同，当原招标文件中未明确的工程量变更部分超过了承发包双方共同确定的幅度时，则( )有权要求对工程单价进行调整。
A．监理单位 B．发包人 C．承包人 D．造价管理单位
标准答案：C
解 析：对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求与发包人共同确定一个“增减量幅度”， 当超过该幅度时，承包人有权要求对工程单价进行调整。
21 、下列内容，说法错误的是( )
A．承包人应力争以承包人扣留的保留金代替维修保函
B．分多路段的公路维修工程，承包人应争取允许分段验收
C．承包人只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷
D．承包人应通过谈判使发包人接受并在合同文本中明确承包人保留作为一个有经验的承包商也无法预料
的工程施工过程中条件变化的原因对工期产生不利影响，要求合理延长工期的权利
标准答案：A
解 析：承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修保函对承包人有利，主要是因为可提前取回被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。
22 、承发包双方签订了建设工程承包合同后，为了确保合同的合法性，应由( )核实，才可对外确认。
A．承发包双方 B ．律师 C ．仲裁机构 D．监理工程师
标准答案：B
解 析：对于违反法律的条款，即使由合同双方达成协议并签了字，也不受法律保障。因此，为了确保协议的合法性，应由律师核实，才可对外确认。
23 、( )，是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证， 编制相应文件的活动。
A。建设工程勘察 B。建设工程设计
C．建设工程监理 D．建设工程施工
标准答案：B
解 析：建设工程设计，是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。
24 、工程建设按照阶段分类，可以分为( )。
A ．建设工程勘察合同、设计合同和施工合同
B． 单位工程施工合同、项目总承包合同
C． 单价合同、总价合同、成本加酬金合同
D ．工程委托监理合同、工程设计合同、工程物资采购合同
标准答案：A
解 析：建设工程的建设过程大体上经过勘察、设计、施工3个阶段，围绕不同阶段订立相应合同。
25 、有关勘察、设计或施工总承包合同说法不对的是( )。
A．发包人与总承包人签订总承包合同
B．总承包人与分包人签订分包合同
C．发包人与分包人签订分包合同
D．总承包人与分包人就工作成果对发包人承担连带责任
标准答案：C
解 析：发包人与总承包人订立总承包合同，总承包人与分包人订立分包合同，总承包人与分包人就工作成果对发包人承担连带责任。
26 、( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A．勘察、设计、施工总承包
B．单位工程总承包
C。工程项目总承包
D．B OT承包模式
标准答案：D
解 析：BOT承包模式，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定的期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。据此明确各方权利义务的协议即为BOT合同。
27 、承包工程按照计价方式分类不包括( )。
A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D ．人头价合同
标准答案：D
解析： 按照承包工程计价方式分类包括：(1 )总价合同(2) 单价合同(3 )成本加酬金合同
28 、下列有关与建设工程有关的其他合同，说法错误的是( )。
A．监理合同是指承包人与监理人签订，为了委托监理人承担监理业务而明确双方权利义务关系的协议
B．物资采购合同是指出卖人转移建设工程物资所有权与买受人，买受人支付价款的明确双方权利义务关系的协议
C．担保合同是指义务人或第三人与权利人签订为保证建设工程合同全面、正确履行而明确双方权利义务关系的协议
D．保险合同是指发包人或承包人为防范特定风险而与保险公司明确双方权利义务关系的协议
标准答案：A
解 析：建设工程监理合同是指委托人与监理人签订，为了委托监理人承担监理业务而明确双方权利义务关系的协议。
29 、( )不是发包人的义务
A．按照约定向承包人支付工程款
B．向承包人提供现场
C．负责工程的协调
D．协助承包人申请有关许可证
标准答案：C
解 析：发包人一般应当承担以下义务：按照约定向承包人支付工程款；向承包人提供现场；协助承包人申请有关许可、执照和批准；如果发包人单方要求终止合同后，没有承包人的同意，在一定时期内不得重新开始实施该工程。
30 、建设工程总承包合同中的工程质量检验的重点是( )
A．验收方法B．竣工验收C．分部分项工程验收 D．单位工程验收 
标准答案：B
解 析：工程质量检验的重点应当是竣工验收，通过竣工验收后发包人可以接收工程。
31 、合同争议的处理，一般应以( )作为解决的最终方式。
A．调解 B ．协商 C．诉讼 D ．仲裁
标准答案：D
解 析：对争议的处理，一般应以仲裁作为解决的最终方式。
32 、建设部和国家工商行政管理总局于1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》，主要适用于( )。 来源：www.examda.com
A．勘察总承包合同 B．设计总承包合同
C．施工总承包合同 D。单位工程施工承包合同
标准答案：C
解 析：建设部和国家工商行政管理总局于1999 年发布了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999— 0201)(以下简称《示范文本》)， 这是一种主要适用于施工总承包合同。
33 、在合同协议书内明确注明的日期不包括( )。
A，开工日期 B．移交工程日期 C．竣工日期 D ．合同日期总日历天数
标准答案：B
解 析：合同工期 开工日期；竣工日期；合同工期应填写总日历天数。
34 、下列有关施工合同文件解释顺序错误的是()。
A．工程量清单、图纸
B．合同专用条款、合同通用条款
C．合同协议书、中标通知书
D．投标书及其附件、预算书
标准答案：A
解 析：选项A应为图纸、工程量清单。
35 、( )是指施工总承包企业将所承包建设工程中的专业工程或劳务作业分包给其他建筑企业完成的活动。
A．工程承包 B．工程转包 C．工程分包 D ．工程再分包
标准答案：C
解 析：工程分包，是相对总承包而言的。所谓工程分包，是指施工总承包企业将所承包建设工程中的专业工程或劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动。分包分为专业工程分包和劳务作业分包。
36 、下列行为不属于挂靠行为的是( )。
A．转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程
B．建设单位的工程款直接进入项目管理机构财务
C．项目管理机构的项目经理、技术负责人、项目核算负责人等不是本单位人员
D．两个单位以联合体的名义承揽工程
标准答案：D
解 析：挂靠是与违法分包和转包密切相关的另一种违法行为包括：
● 转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的；
● 项目管理机构的项目经理、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员等不是本单位人员，与本单位无合法的人事或者劳动合同、工资福利以及社会保险关系的；
● 建设单位的工程款直接进入项目管理机构财务的。
37 、下列有关工程承包人与劳务分包人的义务，说法错误的是( )。
A．工程承包人负责组建与工程相适应的项目管理班子，对工程的工期和质量向发包人负责
B．工程承包人负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系
C．劳务分包人应自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查
D．劳务分包人不须服从工程承包人转发的工程师的指令
标准答案：D
解 析：劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
38 、劳务报酬不采用( )
A．固定劳务报酬
D．约定不同工种劳务的计时单价( 含管理费)，按确认的工时计算
C．约定使用的材料总价的百分比(含管理费)，按确认计算
D。约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算 
标准答案：C
解 析：劳务报酬采用以下方式：
● 固定劳务报酬(含管理费)；
● 约定不同工种劳务的计时单价(含管理费) ，按确认的工时计算；
● 约定不同工作成果的计件单价(含管理费) ，按确认的工程量计算。
39 、全部工作完成，经工程承包人认可后( )天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
A．7 B．14 C．20 D．28
标准答案：B
解 析：全部工作完成， 经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
40 、下列有关劳务分包合同的违约责任，说法错误的是( )
A．工程承包人不按照合同约定及时向劳务分包人支付劳务报酬属违约责任
B．工程承包人不按照合同约定及时向劳务分包人支付劳务报酬，须支付拖欠劳务报酬的利息
C．一方违约后，不管另一方要求违约方继续履行合同与否，合同自行终止
D．劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应承担违约责任
标准答案：C
解 析：一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
41 、投标保证金的数额一般为投标价的( )。
A．2％ B．3％ C．5％ D．10％
标准答案：A
解 析：投标保证金的数额一般为投标价的2％左右，但最高不得超过80 万元人民币。
42 、投标保证金应当在投标有效期满后( )天内一直有效。
A．14 B．15 C．28 D．30
标准答案：D
解 析：投标保证金有效期应当超出投标有效期30 天。
43 、投标保证金的数额最高不得超过( )
A．投标报价的3％ B ．投标报价的2％ C．80 万元 D．1 00万元
标准答案：C
解 析：投标保证金的数额一般为投标价的2％左右，但最高不得超过80 万元人民币。
44 、履约保函通常是合同金额的( )
A．2％ B．3％ C．5％ D．10％
标准答案：D
解 析：银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10 ％左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。
45 、项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为( )天或以上，发包人可从履约保证金中获得索赔。
A．14 B．28 C．42 D．56
标准答案：C
解 析：如果下述情况发生42天或以上则发包人可从履约保证金中获得索赔：项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为或承包人未将应支付给发包人的款项支付给发包人。
46 、建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的( )。
A．5％ B．2％ C．10％ D．15％
标准答案：D
解 析：预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的10％，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保。
47 、预付款担保的担保金额在价值上通常( )发包人的预付款。
A．大于 B ．等于 C．小于 D ．无法确定
标准答案：B
解 析：预付款担保的主要形式即银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。
48 、下列有关国际工程承包市场关于预付款担保的规定，说法错误的是( )。
A．《世行采购指南》规定，招标文件应规定为预付款所需的任何保证金所应作出的安排 B。世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中规定，在评估所完成的工程、变更、价格调整时应考虑预付款的支付和扣回 C．《亚洲开发银行贷款采购准则》规定，建设项目合同应当预先支付一定数额，用于支付迁移费及为工程需要而将材料运到工地的费用 D。FIDIC 《土木工程施工合同条件应用指南》规定，投标附件中规定的预付款，不受保留金约束 
标准答案：B
解 析：世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中的规定：根据以支付额计算的完成工程的比例表，预付款将从支付给承包人的款项中按合同专用条款中规定的比例数额扣回。在评估所完成的工程、变更、价格调整、补偿事件或误期赔偿费的价值时不应考虑预付款的支付和扣回。
49 、( )是指应承包人的要求，发包人提交的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。
A．支付担保 B．预付款担保 C ．履约担保 D．投标担保
标准答案：A
解 析：支付担保是指应承包人的要求，发包人提交的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。
50 、支付担保的形式不包括( )。
A．抵押 B．银行保函 C． 担保公司担保 D．以企业为担保
标准答案：D
解 析：支付担保有如下形式：
1 )银行保函；
2)履约保证金；
3)担保公司担保；
4)抵押或者质押。
51 、发包人支付担保的额度为工程总额的( )。
A．5％~10％ B．10％~15％ C．15％~20％ D．20％~25％
标准答案：D
解 析：发包人支付担保应是金额担保。实行履约金分段滚动担保。担保额度为工程总额的20％～25％ 。
52 、下列有关支付担保的有关规定，说法错误的是( )。
A．承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项任务
B．一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任
C．提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人只需在专用条款中约定
D．发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务 
标准答案：C
解 析：：《建设工程合同(示范文本)》第4l条规定了关于发包人工程款支付担保的内容：
● 发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务；承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
● 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
● 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
53 、．下列选项中，( )不是进行合同分析的原因。
A．合同条款的具体落实 来源：www.examda.com
B．合同条文复杂
C．合同中存在风险
D．国家规定
标准答案：D
解 析：进行合同分析是基于以下原因：
● 合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解；
● 同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系；
● 合同文件和工程活动的具体要求(如工期、质量、费用等)的衔接处理；
● 工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部，而仅为合同的部分内容，如何全面理解合同对合同的实施将会产生重大影响；
● 合同中存在问题和风险，包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险；
● 合同条款的具体落实；
● 在合同实施过程中，合同双方将会产生的争议。
54 、承包人了解适用于合同的法律的基本情况，用以( )。
A．指导整个合同实施
B．进行索赔
C．指导整个合同实施和索赔
D．将风险降到最低
标准答案：C
解 析：承包人了解适用于合同的法律的基本情况( 范围、特点等)，用以指导整个合同实施和索赔工作。
对合同中明示的法律应重点分析。
55 、下列有关发包人的责任，说法错误的是( )。
A．按合同规定及时支付工程款
B．对工程师和各承包人的工作进行协调
C．及时做出承包人履行合同所必需的决策
D．给工程师提供生活和工作条件
标准答案：D
解 析：发包人责任包括：
● 发包人雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。
● 发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分，对这方面的争执做出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失。
● 及时做出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令，履行各种批准手续、做出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等。
● 提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。
● 按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。
56 、建设工程合同分析的内容不包括( )。
A．合同的执行情况
B．合同的法律基础
C．索赔程序和争执的解决
D．违约责任
标准答案：A
解 析：建设工程合同分析的内容包括：
1)合同的法律基础 2)承包人的主要任务 3) 发包人责任 4) 合同价格分析5)施工工期 6)违约责任 7 )验收、移交和保修 8)索赔程序和争执的解决
57 、合同分析后，应由合同管理人员向各层次管理者作( )，把合同责任具体地落实到各责任人和合同实施的具体工作上。
A．合同交底 B．合同学习 C．合同监督 D ．合同协调
标准答案：A
解 析：合同分析后，应由合同管理人员向各层次管理者作“合同交底”，把合同责任具体地落实到各责任人和合同实施的具体工作上。
58 、合同诊断不包括( )。
A．分析合同执行差异的原因
B．分析合同差异责任
C．问题的处
D．分析合同的解释是否合理
标准答案：D
解 析：合同诊断包括如下内容：
1)分析合同执行差异的原因；
2)分析合同差异责任。
3 )问题的处理
59 、在合同控制措施中，对工程问题没有( )。A．经济措施 B．管理措施 C．计划措施 D． 组织措施
标准答案：C
解 析： 对工程问题有如下四类措施：1)技术措施；2)组织和管理措施；3 )经济措施；4)合同措施。
60 、合同分析资料不包括( )。
A．网络图 B．图纸C．合同总体分析D．横道图
标准答案：B
解 析：合同分析资料，如合同总体分析、网络图、横道图等；
61 、原始资料经过信息加工成为工程报表或报告文件是( )。
A，资料的收集 B． 资料的整理 C．资料的归档 D． 资料的使用
标准答案：B
解 析：资料整理 原始资料必须经过信息加工才能成为可供决策的信息，成为工程报表或报告文件
二、多选题:
62 、建设工程招标的必备条件包括( )。
A．招标人已经依法成立
B．施工图设计已经批准
C．资金来源已经落实
D．有招标所需的设计图纸及技术资料
E．招标范围已经核准
标准答案：A, C, D, E
解 析：建设工程招标应具备以下条件：
1)招标人已经依法成立；
2)初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；
3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；
4)有相应资金或资金来源已经落实；
5)有招标所需的设计图纸及技术资料。
63 、可以进行邀请招标的工程包括( )。
A．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择
B．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；
C．医院行政办公楼工程
D．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；
E．学校教学楼工程
标准答案：A, B, D
解 析：有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标；
● 项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；
● 受自然地域环境限制的；
● 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；
● 拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；
● 法律、法规规定不宜公开招标的。
64 、下列有关建设工程招标概念和方式说法正确的是( )。
A．建设工程招标由招标人率先提出工程的条件和要求
B．可以通过招标广告或直接邀请众多投标人参加投标
C．包括勘察招标、设计招标、工程监理招标、施工招标等
D．招标方式包括公开招标和邀请招标
E．各种工程都可以进行邀请招标
标准答案：A, B, C, D
解 析：1、建设工程招标是指招标人率先提出工程的条件和要求，发布招标广告吸引或直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为，如勘察招标、设计招标、工程监理招标、施工招标等。2、建设工程招标的方式分为：1)公开招标2)邀请招标。 3、只有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标；
● 项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；
● 受自然地域环境限制的；
● 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；
● 拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；
● 法律、法规规定不宜公开招标的。
65 、工程建设项目施工招标文件一般包括( )。
A．投标邀请书
B．评标办法
C．采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单
D．资格预审文件
E．设计图纸和技术条款
标准答案：A, B, C, E
解 析：工程建设项目施工招标文件一般包括下列内容：投标邀请书；投标人须知；合同主要条款；投标文件格式；采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；技术条款；设计图纸；评标标准和方法；投标辅助材料。
66 、对潜在投标人的资格进行审查和评定时，审查的重点内容包括( )。
A．施工经历
B．为承担本项目所配备的人员状况
C．所属区域和行业
D．为履行合同任务而配备的机械、设备及施工方案
E．财务状况
标准答案：A, B, D, E
解 析：资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件：具有独立订立合同的权利；具有履行合同的能力，包括专业、技术资格的能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；法律、行政法规规定的其他资格条件。
67 、属于废标的情形包括( )。
A．逾期递交投标文件
B．投标人名称或组织机构与资格预审时不一致
C．投标人递交多份内容不同的投标文件，但声明最后一份有效
D．未按招标文件要求递交投标保证金
E．未按招标要求密封
标准答案：A, B, D, E
解 析：废标的条件
● 逾期送达的或者未送达指定地点的；
● 未按招标文件要求密封的；
● 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
● 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
● 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效(按招标文件规定提交备选投标方案的除外)；
● 投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；
● 未按招标文件要求提交投标保证金的；
● 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。
68 、评标的准备与初步评审工作包括( )。
A．汇率风险的承担
B．编制表格， 研究招标文件
C．有效投标不足的法律后果
D．投标偏差
E．确定评标办法
标准答案：A, B, C, D
解 析：评标的准备与初步评审工作包括：
● 编制表格，研究招标文件；
● 投标文件的排序和汇率风险的承担；
● 投标文件的澄清、说明或补正；
● 废标处理；
● 投标偏差；
● 有效投标不足的法律后果。
69 、详细评审内容包括( )。
A．废标处理
B．确定评标办法
C．备选标的确定
D．决定招标项目是否作为一个整体合同授予中标人
E．决定投标有效期可否延长
标准答案：B, C, D, E
解 析：详细评审内容包括：
● 确定评标方法(最低投标价法、综合评价法、法律或行政法规允许的其他评标方法)；
● 备选标的确定；
● 决定招标项目是否作为一个整体合同授予中标人；
● 决定投标有效期可否延长。
70 、评标报告内容包括( )。
A．评标委员会成员名单
B．开标记录
C．评标标准
D．经评审的价格或者评分比较一览表
E．确定评标办法
标准答案：A, B, C, D
解 析：评标报告内容包括：
● 基本情况和数据表；
● 评标委员会成员名单；
● 开标记录；
● 符合要求的投标一览表；
● 废标情况说明；
● 评标标准；
● 评标方法或者评标因素一览表；
● 经评审的价格或者评分比较一览表；
● 经评审的投标人排序；
● 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
● 澄清、说明、补正事项纪要。
71 、下列各项中属于投标文件中应当包含的内容的是( )。
A．施工组织设计
B．投标报价
C．投标函
D．招标文件
E．资格预审文件
标准答案：A, B, C
解 析：投标文件一般包括下列内容：投标函；投标报价；施工组织设计；商务和技术偏差表。
72 、有关投标人的法律禁止性规定包括( )。
A．禁止投标人之间串通投标
B．禁止投标人与招标人之间串通投标
C．挂靠或者借用其他企业资质进行投标
D．投标文件故意在商务和技术上采用模糊的语言骗取中标，中标后提供低档劣质服务
E．禁止建设工程交易咨询中心提供给投标人有关招标人信息
标准答案：A, B, C, D
解 析：有关投标人的法律禁止性规定
1)禁止投标人之间串通投标
2)禁止投标人与招标人之间串通投标
4 )其他禁止行为
● 非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；
● 投标文件中故意在商务上和技术上采用模糊的语言骗取中标，中标后提供低档劣质货物、工程或服务；
● 投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假的委托书等。
73 、工程合同的付款分为( )阶段进行。
A．预付款
B．工程进度款
C．最终付款
D．退还保留金
E．滞纳金
标准答案：A, B, C, D
解 析：工程合同的付款分四个阶段进行，即预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。
74 、承包人应根据( )与发包人确定工期及开工日期。
A．投标文件中自己填报的工期
B．考虑工程量变动产生的影响
C。施工环境因素
D．国家规定
E．行业一般情况
标准答案：A, B, C
解 析：被授标的承包人首先应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动而产生的影响，与发包人最后确定工期。关于开工日期，如可能时应根据承包人的项目准备情况、季节和施工环境因素等洽商一个适当的时间。
75 、合同谈判的主要内容包括( )
A．关于工程内容和范围的确认
B．关于技术要求、技术规范和施工技术方案
C．关于工程地质条件
D．关于合同价格条款、价格调整条款以及合同款支付方式
E．关于工期和维修期
标准答案：A, B, D, E
解 析：合同谈判的主要内容包括：
1)关于工程内容和范围的确认 2)关于技术要求、技术规范和施工技术方案 3)关于合同价格条款4)关于价格调整条款 5) 关于合同款支付方式的条款 6)关于工期和维修期 7) 关于完善合同条件的问题。
76 、建设工程合同文件由( )等构成。
A。履约保函
B．合同协议书
C．工程量及价格单
D。合同条件
E．投标保证金
标准答案：B, C, D
解 析：建设工程合同文件构成：合同协议书；工程量及价格单；合同条件，一般由合同一般条件和合同特殊条件两部分构成；投标人须知；合同技术条件(附投标图纸)；发包人授标通知；双方代表共同签署的合同补遗(有时也以合同谈判会议纪要形式表示)；中标人投标时所递交的主要技术和商务文件(包括原投标书的图纸，承包人提交的技术建议书和投标文件的附图)；其他双方认为应该作为合同的一部分文件，如投标阶段发包人发出的变动和补遗，发包人要求投标人澄清问题的函件和承包人所做的文字答复，双方往来函件，以及投标时的降价信等。
77 、下列有关建设工程合同说法正确的是( )。
A．总价合同可以分为固定总价合同、调价总价合同
B．建设工程勘察合同即发包人与勘察人就完成商定的勘察设计任务明确双方权利义务的协议
C．单位工程施工总承包合同常见于大型工业建筑安装工程
D．工程项目总承包实施过程不能将工程分包
E．成本加酬金合同是指成本费用按承包人的实际支出由发包人支出，发包人同时另外向承包人支付一定
数额或百分比的管理费即可，不用支付利润
标准答案：A, B, C
解 析：勘察、设计或施工总承包，是指发包人将全部勘察、设计或施工的任务分别发包给一个勘察、设计单位或一个施工单位作为总承包人，经发包人同意，总承包人可以将勘察、设计或施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。成本加酬金合同 这种合同是指成本费按承包人的实际支出由发包人支付，发包人同时另外向承包人支付一定数额或百分比的管理费和商定的利润。
78 、建设工程担保合同可以由( )签订。
A．义务人与权利人
B．发包人与承包人
C．承包人与担保公司
D．发包人与担保公司
E．监理人与承包人
标准答案：A, B, C, D
解 析：建设工程担保合同是指义务人(发包人或承包人)或第三人与权利人(承包人或发包人)签订为保证
建设工程合同全面、正确履行而明确双方权利义务关系的协议。
79 、建设工程总承包的具体内容包括( )。
A．可行性研究 B．勘察设计 C． 设备采购 D．施工管理 E．试车考核
标准答案：B, C, D, E
解 析：建设工程总承包合同双方当事人应对总承包的内容作出明确规定，一般包括从工程立项到交付使用的工程建设全过程，具体应包括：勘察设计、设备采购、施工管理、试车考核(或交付使用)等内容。
80 、( )是承包人的义务。
A．提供履约保证
B．满足发包人要求的工程以及相关的工作
C．按照发包人的要求终止合同
D．无条件服从发包人的指令
E．发生工程量变更时，按照发包人提出的价格执行
标准答案：A, B, C
解 析：承包人一般应当承担以下义务：完成满足发包人要求的工程以及相关的工作；提供履约保证，负责工程的协调与恰当实施；按照发包人的要求终止合同。
81 、合同承发包双方的违约责任包括( )。
A．发包人不按时支付合同价款
B．发包人超越合同规定干预承包人的工作
C．承包人不能按合同约定的期限和质量完成工作
D．承包人在工程实施过程中，发现文物，从而导致工期延误(合同中规定一个有经验的承包商无法预见的工程条件可以延长工期)
E．发包人派驻监理工程师对工程进行监督
标准答案：A, B, C
解 析：合同应明确双方的违约责任。包括发包人不按时支付合同价款的责任、超越合同规定干预承包人工作的责任等；也包括承包人不能按合同约定的期限和质量完成工作的责任等。
82 、下列有关建设工程总承包合同的履行的说法正确的是( )。
A．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同规定严格履行
B．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包
C．总承包单位可以对工程项目进行转包
D．总承包单位对工程项目进行分包无须经业主同意
E．除总承包合同中约定的工程分包外，总承包单位对工程项目进行分包须经业主同意
标准答案：A, B, E
解 析：建设工程总承包合同的履行
● 建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行。
● 总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包。
● 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可。
83 、建设部和国家工商行政管理总局于1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》由( )组成。
A．国家技术规范和收费标准
B．合同协议书
C．通用条款
D．专用条款
E．中标通知书
标准答案：B, C, D
解 析：建设部和国家工商行政管理总局于1999 年发布了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999— 0201)(以下简称《示范文本》)， 这是一种主要适用于施工总承包合同。该《示范文本》由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分组成。
84 、下列属于建设工程施工合同文件的是( )。
A．施工合同协议书
B．中标通知书
C．施工合同附加条款
D．工程量清单
E．图纸
标准答案：A, B, D, E
解 析：组成合同的文件 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成合同的文件及优先解释顺序如下：
● 本合同协议书； ● 中标通知书； ● 投标书及其附件； ● 本合同专用条款； ● 本合同通用条款； ● 标准、规范及有关技术文件； ● 图纸； ● 工程量清单； ● 工程报价单或预算书。
85 、《协议书》的内容包括( )，
A．质量标准 B．工程承包范围 C．工程变更 D．合同工期 E．合同价款
标准答案：B, D, E
解 析：：《协议书》内容包括： 1 )工程概况 2 )工程承包范围 3) 合同工期 4 )质量标准 5)
合同价款 6 )组成合同的文件等。不包括工程变更。
86 、违法分包行为是指( )。
A。总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
B．建设工程总承包合同中未有约定，也未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
C．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
D．分包单位将其承包的建设工程再分包
E．按照建设单位要求将部分专业工程分包给有资质的单位
标准答案：A, B, C, D
解 析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，违法分包指下列行为：
● 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位，这里包括不具备资质条件和超越自身资质等级承揽业务两类情况；
● 建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；
● 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；
● 分包单位将其承包的建设工程再分包的。
87 、下列有关分包内容说法正确的是( )。
A．分包分为专业工程分包和劳务作业分包
B．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
C．分包单位只对建设单位负责
D．专业承包序列企业资质设2—3个等级，劳务分包序列企业资质设1-2个等级
E．施工单位不得转包或违法分包工程
标准答案：B, D, E
解 析：：《建筑法》第2 9条规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
88 、下列劳务分包合同中有关保险的内容，说法正确的是( )。
A．劳务分包人施工开始前，劳务分包人需支付保险费用
B．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用
C．工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用
D．保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失
E．劳务分包人不必为施工场地内自有人员的施工机械设备办理保险
标准答案：B, C, D
解 析：劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
89 、投标保证金的形式通常有( )。
A．交付现金
B．银行保函
C．保险公司出具的投标保证书
D．物品抵押
E．不可撤销信用证
标准答案：A, B, C, E
解 析：投标保证金的形式有很多种，通常的做法有如下几种：
1 )交付现金；
2 )支票；
3 )银行汇票；
4)不可撤销信用证；
5 )银行保函；
6)由保险公司或者担保公司出具投标保证书。
90 、履约担保的形式有( )。
A．银行保函B．履约担保书 C．保留金
D．支票 E ．不可撤销信用证
标准答案：A, B, C
解 析：履行担保一般有三种形式：银行保函、履约担保书和保留金。
91 、下列有关承包人的主要任务说法正确的是( )。
A．明确合同标的 B．明确工程范围
C．工程变更的有效期越短对承包人越有利
D．明确工程变更的补偿范围
E．工程变更的补偿范围通常以合同金额一定的百分比表示，通常这个百分比越大，承包人的风险越小
标准答案：A, B, D
解 析：承包人的主要任务包括：
● 明确承包人的总任务，即合同标的。
● 明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义。工程范围的界限应很清楚，否则会影响工程变更和索赔，特别对固定总价合同。
在合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则承包人必须无条件执行；如果工程变更超过承包人应承担的风险范围，则可向发包人提出工程变更的补偿要求。
● 明确工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示。通常这个百分比越大，承包人的风险越大。
● 明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天的，一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，对承包人越不利。
92 、合同价格分析包括( )。
A．合同所采用的计价方法
B．工程计量程序
C．合同价格的调整
D．履约保证金的数额
E．拖欠工程款的合同责任
标准答案：A, B, C, E
解 析：合同价格分析包括：
● 合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围。
● 工程计量程序，工程款结算(包括进度付款、竣工结算、最终结算) 方法和程序。
● 合同价格的调整，即费用索赔的条件、价格调整方法，计价依据，索赔有效期规定。
● 拖欠工程款的合同责任。
93 、移交表示( )。
A．发包人认可并接受工程，承包人工程施工任务完结
B．承包人照管责任的开始
C．保修责任的开始
D．合同价款支付全部结束
E．工程所有权的转让
标准答案：A, C, E
解 析：移交作为一个重要的合同事件，同时又是一个重要的法律概念，它表示：
● 发包人认可并接收工程，承包人工程施工任务的完结；
● 工程所有权的转让；
● 承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始；
● 保修责任的开始；
● 合同规定的工程款支付条款有效。
94 、仲裁条款分析包括( )。
A．仲裁所依据的法律
B．仲裁结果的约束力
C．仲裁的程序
D．仲裁的单位
E．仲裁的有效性
标准答案：B, C
解 析：仲裁条款分析包括仲裁所依据的法律、仲裁地点、方式和程序、仲裁结果的约束力等。
95 、下列有关合同控制的说法正确的是( )。
A．合同控制的依据不包括工程管理人员每天对现场情况的书面记录
B．合同控制的作用是为了通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标
C．合同跟踪是决策的前导工作
D．合同和合同分析的结果是合同实施的目标和依据 来源：www.examda.com
E．合同控制的依据包括各种实际的工程文件
标准答案：B, C, D, E
解 析：合同控制的依据包括工程管理人员每天对现场情况的书面记录。
96 、在合同控制措施中，对工程问题有( )措施。
A．经济措施
B．计划措施
C．合同措施
D．组织措施
E．质量措施
标准答案：A, C, D
解 析：对工程问题有如下四类措施：
1)技术措施；
2)组织和管理措施；
3 )经济措施；
4)合同措施。
97 、合同资料文档管理的内容包括( )。
A．合同资料的收集
B．资料整理
C．资料归档
D．资料使用
E．资料销毁
标准答案：A, B, C, D
解 析：合同资料文档管理的内容包括： 1) 合同资料的收集 2) 资料整理3 )资料的归档
4)资料的使用
98 、合同资料文档管理的内容包括( )。
A．合同资料的收集 B．资料整理 C ．资料归档
标准答案：A, B, C, D
解 析：


上一篇：《建设工程项目管理》知识点详解(六)
下一篇：《建设工程项目管理》知识点详解(四)