二级建造师复习资料模拟试卷及答案
1．在没有特殊情况下，建设单位应当在领取施工许可证之日起( )内开工。
A．15日 B．1个月 C．3个月 D．6个月
2．公民甲与房地产开发商乙签订一份商品房买卖合同，乙提出，为少纳契税建议将部分购房款算作装修费用，甲未表示反对。后发生纠纷，甲以所付装修费用远远高于装修标准为由，请求法院对装修费用予以变更。该装修费用条款效力应认定为( )。
A．是双方当事人真实意思表示，有效
B．显示公平，可变更
c．以合法形式掩盖非法目的，无效
D．违反法律禁止性规定，无效
3．工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是( )。
A．公民 B．法人 c．个体工商户 D．其他社会组织
4．建设工程纠纷当事人首先考虑的解决方式是()。
A．和解 B．调解 c．仲裁 D．诉讼
5．工程建设标准按照属性可以划分为( )。
A．设计标准、施工及验收标准、建设定额
B．强制性标准、推荐性标准
c．技术标准、管理标准、工作标准
D．国家标准、行业标准、地方标准、企业标准 来源：www.examda.com
6．以下不属于建筑工程从业的经济组织是( )。
A．施工单位 B．勘察设计单位 c．工程监理单位 D．房地产经纪机构
7．某工程发包人于2001年11月25 Ft收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2001年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是()。
A．2002年11月25日 B．2002年12月14日
C．2003年11月25日 D．2004年2月1日
8．建设工程承包单位对基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程等的最低保修期限是()。
A．5年
B．2年
c．设计文件规定的该工程的合理使用年限
D．产权年限
9·一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的民事行为，这样的民事行为是( )的。
A·可撤销 B．无效 C．可变更 D．效力待定
10·当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议，自愿将纠纷交给第三者，由第三者在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决，这种解决纠纷的方式叫作( )。
A．调解 B．和解 c．诉讼 D．仲裁
11．以下关于建筑工程承包做法为我国法律所禁止的是( )。
A·发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
B·发包单位将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位
c．承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义转包给他人
D．总承包单位将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
12．评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )。
A·三分之二 B．三分之一 C．二分之一 D．五分之三
13．寄送招标公告、招股说明书等行为属于( )。
A·要约 B．承诺 c．要约邀请 D．口头合同
14·对可能造成重大环境影响的建设项目，建设单位应当( )，对产生的环境影响进行全面评价。
A．编制环境报告表 B．编制环境报告书
C．撰写环境监测报告 D．填报环境影响登记表
15．以下事故损失不在建筑工程一切险的保险范围内的是( )。
A．一般性盗窃和抢劫
B．建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失和破坏
c．施工设备和机具在装卸时发生的损失
D．因设计错误而造成的损失
16．劳动合同约定的试用期最长不超过( )。
A．1个月 B．3个月 C．6个月 D．1年
17．关于招标代理机构的说法不正确的是( )。
A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B．有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
c．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
D．它和建设行政主管部门可以存在隶属关系
18．下列部门不属于工程质量监督管理部门的是( )。
A．建设部
B．国家发展和改革委员会
C．工程造价咨询机构
D．工程质量监督机构
19．必须进行招标的项目而不招标的，可以处项目合同金额( )的罚款。
A．5‰以下 B．5％以下
C．5％以上到10％以下 D．5‰以上到10‰以下
20．甲拾得一个钱包，内装200元人民币，甲便邀请朋友吃饭，将钱挥霍一空，甲的行为属于：( )。
A．无因管理 B．不当得利 c．合同行为 D．侵权行为
21．在安全生产中，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所，这是从业人员行使( )。
A．拒绝权 B．紧急避险权 C．求偿权 D．知情权
22．关于施工单位安全责任的划分，以下说法不正确的是( )。 来源：www.examda.com
A．总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B．总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工
c．总承包单位和分包单位对整体建设工程的安全生产承担连带责任
D．分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
23．按照代理权产生根据的不同，代理可以划分为( )。
A．委托代理、法定代理和指定代理
B．一般代理和特别代理
c．单独代理和共同代理
D．本代理和再代理
24．当事人双方约定的定金数额，不得超过主合同标的额的( )。
A．10％ B．15％ C．20％D．30％
25．根据合同法的规定，要约撤销的通知应当在( )到达受要约人。
A．要约到达受要约人之前
B．与要约同时
C．要约到达受要约人之后
D．承诺人发出承诺通知之前
26．工程建设强制性标准实施监督的依据是( )。
A．《工程建设标准强制性条文》 B．《建设工程质量管理条例》
c．《中华人民共和国建筑法》 D．《建设工程安全生产管理条例》
27．因不动产纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A．被告住所地 B．原告住所地
C．合同履行地 D．不动产所在地
28．在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染的，施工单位必须在开工前15天前向( )申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。
A．所在地居委会或街道办
B．所在地县以上环境行政主管部门
C．发包单位
D．建设工程监理单位
29．联合投标中，联合体各方就中标项目对外向招标人承担( )。
A．按份责任 B．补充责任
c．连带责任 D．有限责任
30．甲公司欠乙公司200万元贷款，因甲公司经营不善，被乙公司兼并，甲公司欠乙公司的债务也因此消灭。这种债的消灭被称为( )。
A．债的解除 B．债的混同
c．债的抵消 D．债的免除
31．下列有关代位权行使的表述，正确的是()。
A．债权人必须以债务人的名义行使代位权
B．债权人代位权的行使必须取得债务人同意
c．代位权行使的费用必须由债权人负担
D．债权人代位权的行使必须通过诉讼程序
32．施工现场从事危险作业的人员，其意外伤害保险费一般由( )支付。
A．施工单位 B．本人
c．本人所在工程小组 D．本人直系亲属
33．下列关于债权的表述，正确的是()。
A．债权只有通过当事人的协商设定才能产生
B．在同一个标的物上只能成立一个内容相同的债权
c．债权为相对权，义务人只能是特定之人
D．数个债权人对于同一个债务人，成立在先的债权效力优先
34．根据《合同法》的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用( )的一般规定。 来源：www.examda.com
A．承揽合同 B．技术合同 c．委托合同 D．行纪合同
35．以下做法不违背安全生产法律规定的是( )。
A．施工单位的特种作业人员未经安全教育培训上岗
B．在尚未竣工的建筑物附近设置员工集体宿舍
c．施工起重机械尚未验收登记就开始使用
D．施工组织设计中未编制专项施工方案或施工现场临时用电方案
36．关于建设项目环境保护的法律规定，以下说法不正确的是()。
A．建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
B．分期建设、分期投产或使用的建设项目，其相应的环保设施应当分期建设、分期投产及使用
C．分期建设、分期投产或使用的建设项目，其相应的环保设施应当分期验收
D．环境保护行政主管部门应当自收到环保设施竣工验收申请之日起30日内完成验收
37.依据我国法律，当事人对( )可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A．无权代理订立的合同
B．因重大误解订立的合同
C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同
D．包含造成对方人身伤害的免责条款的合同
38．下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A．某小学的操场 B．某人承包的耕地
c．某人被法院查封的一套公寓 D．产权清晰的房屋
39．张某为甲建筑队招用，双方订立书面劳动合同。在试用期内，张某为发泄对项目经理的不满，将工程材料以次换优。根据以上事实，以下表述中( )是正确的。
A．张某和甲建筑队间的劳动合同是可撤销的
B．张某和甲建筑队间的劳动合同是无效的
C．甲建筑队可以解除与张某的劳动合同
D．在试用期内，甲建筑队不能解除与张某的劳动合同
40．甲乙两单位因建筑工程纠纷进行仲裁，裁决作出后甲单位申请撤销仲裁判决，乙单位申请执行仲裁判决，受理法院应( )。
A．将案件移交上级人民法院处理 B．裁定中止执行
c．裁定终止执行 D．裁定撤销裁决
41．第二审人民法院对上诉案件，经过审理，发现原判决适用法律错误，应当( )。
A．依法改判 B．裁定撤销原判决
C．发回原审法院重审 D．驳回上诉
42．当事人对合同变更的内容约定不明确的，以下说法正确的是()。
A．当事人可申请撤销合同
B．按提出变更的当事方的意思处理
c．推定为未变更
D．根据合同变更目的推定变更内容
43．行为人在代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有正当理由相信行为人有代理权的，该合同效力是()。
A．仍然无效的 B．有效的 c．待定的 D．可撤销的
44．以下做法符合建设工程的环保要求的是( )。
A．在水体清洗装贮过油料的车辆
B．在无良好隔渗地层使用无防渗措施的沟渠输送有毒废水
C．将被淘汰的工艺设备送进回收站
D．对已受污染的的潜水和承压水混合开采地下水
45．在没有规定履行顺序的双务合同中，当事人一方在当事人另一方未为对待给付以前，有权拒绝先为给付，这种权利称作()。
A．异时履行抗辩权 B．不安抗辩权
C．同时履行抗辩权 D．先诉抗辩权
46．人民法院在审查民事起诉时，发现当事人起诉已经超过了诉讼时效，此时应( )。
A．裁定不予受理
B．通知当事人已经超过诉讼时效，不予受理
C．应予受理，审理后确认超过诉讼时效的，裁定驳回起诉
D．应予受理，审理后确认超过诉讼时效的，判决驳回诉讼请求
47．高空危险作业致人损害的侵权行为适用( )。
A．无过错责任 B．过错责任
C．公平责任 D．过错推定责任
48．年满6周岁的李某为某儿童产品拍摄广告得到1万元的收入，其父征得其口头同意，将这1万元赠与其生活在革命老区的叔叔。关于李某父亲的这一民事行为，下列哪种说法正确的是( )。
A．有效。理由是李某父亲已征得李某的同意
B．有效。理由是李某父亲为李某的法定代理人
C．无效。理由是没有征得李某母亲的同意
D．无效。理由是李某父亲处分这笔财产不是为了李某的利益、
49。在法律没有特别规定及合同没有特别规定时，下列()情况下，当事人一方有权解除合同。
A．发生不可抗力，导致合同目的无法实现
B．以物为标的的合同，其标的部分损失
c．对方当事人有违约行为
D．对方当事人在合同约定的期限内没有履行合同
50．在以招标方式订立合同时，下列行为中属于承诺性质的是( )。
A．招标 B．投标 C．开标 D．定标
51．下列表述符合建设单位安全生产管理主要义务的是( )。
A．建设单位可以向勘察设计单位压缩合同约定的工期
B．建设单位可以将拆除工程发包给没有相应资质的施工单位
c．建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域的有关资料
D．建设单位暗示施工单位使用廉价、不符合安全施工要求的物资
52．建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书中可以不用明确的是( )。
A．维修方案 B．保修范围 C．保修期限 D．保修责任
53．甲乙发生建设工程纠纷起诉至人民法院，审判中甲出示了他和乙签订的承揽合同正本，这份合同属于()。
A．物证 B．鉴定结论 c．书证 D．视听资料
54．人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起()内审结。
A．1个月 B．3个月’ c．6个月 D．1年
55．仲裁程序中，在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，当事人申请证据保全的正确程序是()。 来源：www.examda.com
A．由仲裁机构将当事人的申请提交仲裁机构所在地的基层人民法院
B．由仲裁机构将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院
c．由当事人向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请
D．由仲裁机构采取必要的证据保全措施
56．某施工单位因排放污水导致附近几十户人家的井水受到污染，数人严重中毒。下列表述正确的是( )。
A．若该单位能证明其污水排放标准是符合有关排污标准规定的，则该单位不承担民事责任
B．若该单位能证明自己主观上没有任何过失，则不承担民事责任
C．若造成重大财产损失和人身伤害，可对直接责任人追究刑事责任
D．受害居民提起损害赔偿之诉的时效是2年，自其知道受到污染侵害时起算
57．根据我国合同法规定，下列()不属于无效合同。
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同
B．串通损害国家、集体或第三人的利益而订立的合同
c．以合法形式掩盖非法目的的合同
D．损害社会公共利益的合同
58．有限责任公司必须设立的组织机构是( )。
A．股东大会 B．股东会 c．董事会 D．监事会
59．下列表述中，不构成建设单位申请领取建筑工程施工许可证的条件的一项是( )。
A．已经办理了建筑工程用地批准手续
B．按照规定应该委托监理的工程已委托监理
C．有保证工程质量和安全的具体措施
D．建设工期超过1年，到位资金达到工程合同价的10％且不设立第三方担保
60．建筑施工单位出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，该承揽工程不符合规定的质量标准所造成的损失，()。
A．由使用本单位名义的承包方承担责任
B．由建筑施工单位自己承担责任
c。由建筑施工单位与使用本单位名义的承包方承担连带责任
D．由建筑施工单位与使用本单位名义的承包方承担按份责任
61．下列合同转让合法的是( )。
A．甲教授答应给乙校开讲座，但约定当天正好有事，便让好友丙教授去做讲座
B．债权人甲因急用钱将债务人乙欠下的4万元债权转给了欲与甲做生意的丙，甲事先电话通知了乙
c．甲对乙的房屋有抵押权，为向银行提供借款担保，甲将该抵押权转让给银行
D．甲公司作为某中外合资企业的中方，未经外方同意将合同权利义务转让给另—个公司
62．下列人民法院受理的案件中，应当公开审理的是( )。
A．离婚案件 B．涉及商业秘密的案件
C．当事人申请不公开的案件 D．普通建设工程纠纷
63．根据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，( )。
A．按照交付标的物时的价格计价 B．仍然按照合同签订时的价格计价
c．价格上涨时按照原价格执行 D．价格下降时按照新价格执行
64．以下人员中不属于安装工程一切险的被保险人的是( )。
A．业主 B．制造商或供应商
C．业主聘用的监理工程师 D．技术咨询顾问
65．根据合同法的规定，具有撤销权的合同当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，则撤销权消灭。
A·6个月 B．1年 C．2年 D．3年
66．对于工程建设业来说，以下标准不属于强制性标准的是()。
A．工程建设勘察设计、施工及验收等通用的综合标准
B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
c．工程建设重要的通用的信息技术标准
D．产品质量检验标准
67·甲公司向乙公司发出要约，随后又发出“要约作废”的函件，乙公司接收函件的秘书忘了将函件交给项目负责人。第二天乙公司项目组发函给甲公司，表示只要推迟交货日期其他条件都可接受。然而甲乙双方最终未缔约。导致它们没有缔约的原因是( )。
A．要约已被撤销 B．要约已被撤回
c．甲公司对要约作了实质性改变 D．甲公司承诺超过了有效期间
68．为保障法院裁判的公正，使已经发生法律效力但有错误的判决裁定、调解协议得以改正而设立的一种程序是( )。
A．简易程序 B．一审普通程序
C．督促程序 D．审查监督程序 来源：www.examda.com
69．从主体上看，债权是()。
A．相对权 B．绝对权 C．对人权 D．对世权
70·甲年满9周岁，于家人不在时把家里价值1000元的玉器以300元卖给邻居乙，家人回来后向邻居索还玉器。下列表述正确的是( )。
A．甲和乙之间的买卖合同是有效的
B．甲和乙之间的买卖合同是效力待定的，由于甲家长拒绝追认而无效
c．乙可以作价补偿700元给甲
D．如果乙归还玉器，甲可以不必返还300元钱
二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
l·甲与乙签订了一份承揽合同，合同约定，如果甲父死亡，则甲将房屋交给乙装修。这一合同的性质应认定为()。
A．既未成立，也未生效 B．已成立，但未生效
C．是附条件的合同 D．是附期限的合同
E．是可撤销的合同
2．根据我国《招标投标法》，招标可以分为()。
A·公开招标 B．地区内招标 c．行业内招标 D．邀请招标 E．代理招标
3．在中国境内进行的工程建设必须进行招标的项目包括( )。
A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B．普通商品房开发项目
c．全部或部分使用国有资金投资的项目
D．全部或部分使用国家融资的项目
E．使用国际组织或外国政府资金的项目
4．实施建筑工程监理前，建设单位应当书面通知被监理的建筑施工企业的内容包括( )。
A．委托的工程监理单位 B．监理单位的资质等级
c．委托监理的费用 D．监理的内容
E．监理的权限
5．施工过程中，建设单位必须按照国家有关规定办理申请批准手续的情形有()。
A．需要修改设计图纸和施工方案的
B．需要临时占用规划批准范围以外场地的
C．可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的
D．需要临时停水、停电、中断道路交通的
E．需要进行爆破的
6．设立担保时，可以单独订立的担保合同形式有( )。
A．保证合同 B．质押合同
c．留置合同 D．抵押合同
E．定金合同
7．安全生产的监督方式通常有( )。
A．行业内部监督 B．工会民主监督
c．社会舆论监督 D．公众举报监督
E．社区报告监督
8．工程建设强制性标准的监督检查方式通常有( )。
A．重点检查 B．抽查
c．专人检查 D．专项检查
E．全面检查
9．投标人与招标人串通投标的法律后果包括( )。
A．对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以3千元以上5万元以下的罚款
B．中标无效
c．处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款
D．没收投标人违法所得
E．情节严重的取消其1至3年内的投标资格
10．债权人不可转让其合同权利的情形有( )。
A．根据合同性质不得转让的 B．按照当事人约定不得转让的
C．未经债务人同意的转让 D．未办理批准登记手续的转让
E．依照法律规定不得转让的
11．以下做法能够有效避免施工合同纠纷发生的是( )。
A．施工合同各方加强对授权委托书的管理，避免无权代理和表见代理的产生
B．避免合同缺项
c．严格监理制度，加强质量监督管理
D．按照规范和合同约定进行隐蔽工程验收
E．施工合同调价与索赔条款有所重合
12．勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由()。
A．发包方与承包方解除勘察设计合同
B．承包方继续完善勘察设计
c．承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金
D．视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费
E．减免勘察设计费不足以赔偿发包方实际损失的部分承包方仍应承担
13．无因管理的成立，必须具备( )条件。
A．管理他人事物 B．为他人管理的意思
c．无法定或约定的义务 D．不违反本人的意思
E．被管理者支付管理费用
14．当事人没有约定保证担保的范围时，保证人担保的债务应当包括( )。
A．主债务 B．利息
c．损害赔偿金或违约金 D．实现债权的费用
E．保证人在保证期间内的生活费用
15．建设项目的环境影响评价文件经批准后，( )发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
A．建设项目的性质、规模、地点
B．建设项目采用的生产工艺
C．建设项目的分包单位
D．建设项目的委托监理机构
E．建设项目防治污染的措施
16．建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合( )条件。 来源：www.examda.com
A．先经过诉讼程序而没有解决纠纷
B．当事人对诉讼判决不予执行
C．当事人有仲裁协议
D．当事人有具体的仲裁请求、事实和理由
E．纠纷属于仲裁委员会的受理范围
17．双务合同中当事人约定先后履行顺序的，应当先旅行债务的当事人，有确切证据证明对方有( )情形之一的，可以中止履行。
A．经营状况严重恶化 B．转移财产、抽逃资金，以逃避债务
c．丧失商业信誉 D．怠于行使到期债权
E．有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形
18．政府对建设工程质量监督管理以( )为主要手段。
A．施工许可制度 B．安全生产责任制度
c．竣工验收备案制度 D．安全生产培训教育制度
E．伤亡事故处理报告制度
19．根据法律规定，可以不采用招标发包的方式直接发包的工程建设勘察设计项目有()。
A．采用特定的专利的项目
B．采用专有技术的项目
c．建筑艺术造型有特定要求的项目
D．成片开发的住宅小区项目
E．国务院规定的其他工程建设的勘察设计
20．某项建设工程的招标人甲公司向社会公开发布招标公告。乙公司向甲公司寄发了投标书。后乙公司中标，甲公司向乙公司寄发了中标通知书。以下表述错误的是( )。
A．甲公司发出中标通知书之日起，甲公司的承诺开始生效
B．乙公司向甲公司寄发投标书的行为属于要约邀请行为
C．中标通知书寄出后，甲公司如有特殊情况可以修改部分中标项目而无须承担法律责任
D．招标文件要求中标人提交履约保证金的，乙公司可以和甲公司私下商议免交
E．乙公司中标后经招标人同意可以将中标项目分包给他人，并由分包人就分包项目对招标人负责
21．中标人将中标项目的关键性工作分包给他人的法律后果是( )。
A．处以分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款
B．处以中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款
C．有违法所得的，没收违法所得
D．责令停业整顿
E．情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照
22．下列纠纷中，可以进行仲裁的是( )。
A．离婚纠纷 B．建设工程纠纷
C．买卖合同纠纷 D．继承纠纷
E．乡委会与县交通执法大队的纠纷
23．建设施工单位在施工过程中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，法律后果是()。
A．责令改正，处以罚款
B．情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书
c．负责返工、修理
D．由施工单位和发包单位对由此造成的损失承担连带赔偿责任
E．构成犯罪的，依法追究刑事责任
24．赔偿损失的方式包括()。
A．返还原物 B．恢复原状
c．赔礼道歉 D．金钱赔偿
E．代物赔偿 ．
25．甲公司向乙公司订购一批钢材，合同订立时乙公司谎称自己代理的国产钢材为进口钢材。不久甲公司得知实情，但此时盛传进口钢材有质量问题，于是甲仍有意履行合同。而乙公司希望将钢材以高价售给其他公司。下列表述中，正确的是( )。
A．甲公司向乙公司催告交货，则合同有效
B．甲公司向乙公司交付了预付款，则合同有效
C．甲公司向乙公司送交合同有效的确认通知，则合同有效
D．乙公司以合同存在欺诈事由而主张撤销合同，则合同无效
E．乙公司是欺诈方，无权行使撤销权
26．下列属于不能免除违约方违约责任的情形是( )。
A．发生不可抗力后未及时通知对方采取补救措施导致损失扩大的
B．当事人迟延履行后发生不可抗力的
c．合同明确约定不因不可抗力而免除违约责任的
D．保险合同的保险方因不可抗力应承担赔偿责任的
E．当事人履行合同前发生不可抗力的
27．仲裁员应符合的条件包括( )。
A．从事仲裁工作满8年
B．从事律师工作满8年
C．曾任审判员满8年
D．从事法律研究、教学工作并具有中级以上职称
E．具有法律知识、从事经济贸易等专业工作并具有高级职称
28．股份有限公司的经理的职权包括( )。
A．主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议
B．组织实施公司年度经营计划和投资方案
c．主持召开股东大会和召集、主持董事会会议
D．制定公司的具体规章
E．拟订公司的基本管理制度
29．下列属于不适当履行情形的是()。
A．履行标的物数量不适当 B．履行标的物质量不适当
C．履行的时间不适当 D．履行的地点不适当
E．履行的方式不适当
30．建筑工程的保修期限应当按照( )的原则来确定。
A．保证建筑物合理寿命年限内正常使用
B．保证建筑物在产权年限内正常使用
C．维护使用者合法权益
D．维护施工单位合法权益
E．安全第一，预防为主
模拟试卷一参考答案
一、单项选择题 来源：www.examda.com
1．C 2．C 3．B 4．A 5．C 6．D 7．D 8．C 9．B 10．D
11．C 12．A 13．C 14．B 15．D 16．C 17．D 18．C
19．D 20．B 21．B 22．D 23．A 24．C 25．D 26．A 27．D 28．B 29．C 30．B
31．D 32．A 33．C 34．A 35．B 36．B 37．B 38．D 39．C 40．B
41．A 42．C 43．B 44.C 45．C 46．D 47．A 48．D 49．A 50．D
51．C 52．A 53．C 54．C 55．B 56．C 57．A 58．B 59．D 60．C
61．B 62．D 63．A 64．C 65．B 66．D 67．A 68．D 69．C 70．B
二、多项选择题
1．BD 2．AD 3．ACDE 4．ADE 5．BCDE
6．ABDE 7．BCDE 8．ABD 9．BCD 10．ABE
11．ABCD 12．BDE 13．ABCD 14．ABCD 15．ABE
16．CDE 17．ABCE 18．AC 19．ABCE 20．BCDE
21．ACDE 22．BC 23．ABCE 24．BDE 25．ABCE
26．ABCD 27．ABCE 28．ABDE 29．ABDE 30．AC
上一篇：二级建造师施工管理模拟题（一）
下一篇：二级建造师房屋建筑工程管理与实务模拟试题（二）