2007年1级建造师建设工程法规及相关知识真题
答案
一．单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
01．根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）
A．法律
B．部门规章
C．行政法规
D．单行条例
02．某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于()
A．法定代理
B．委托代理
C．指定代理
D．表见代理
03．甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸,但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计,则该工程设计图纸许可使用权归( )享有。
A．甲建设单位
B．乙设计单位
C．注册建筑师王某
D．甲、乙两单位共同
04．某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。
A．2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B．2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产
C．2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D．2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
05．监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。
A．以要求施工单位修改设计
B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计
C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计
D．应当要求设计单位修改设计
06．某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）。
A．责令改正，并处以罚款
B．令改正，可以处以罚款
C．责令停止施工，并处以罚款
D．责令停止施工，可以处以罚款
07．使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A．50
B．100
C．200
D．3000
08．某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）
A．3月20日
B．3月30日
C．4月25日
D．4月30日
09．甲．乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二．三级企业资质，甲．乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲．乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为（ ）
A．一级
B．二级
C．三级
D．暂定级
10．在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（ ）
A．投标人主要负责人的近亲属
B．项目主管部门的人员
C．项目行政监督部门的人员
D．招标人代表
11．某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（ ）
A．评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标
B．评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包
C．评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标
D．评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包
12．某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（ ）
A．1020万元
B．1010万元
C．1000万元
D．990万元
13．某生产经营单位按照<<安全生产法>>的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是（ ）
A．100人
B．200人
C．300人
D．500人
14．安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急求援工作情况检查时，提出了以下要求，其实符合〈〈安全生产法〉〉有关规定的是（ ）
A．应建立应急救援资金专款专用制度
B．应建立应急久远组织，但应指定兼职应急救援人员
C．应对应急救援器材进行经常性维护保养
D．各级负责人应兼任应急救援人员
15．劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（ ）报告。
A．兼职安全巡查员
B．专业监理工程师
C．发包人代表
D．建设工程安全生产监督站
16．下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（ ）
A．施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人
B．专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责
C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查
D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员
17．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（ ）
A．提供相邻构筑物的有关资料
B．编制安全技术措施及专项施工方案
C．办理施工许可证时报送安全施工措施
D．提供安全施工措施费用
18．下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（ ）
A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序
B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证
C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废
D．未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证
19．下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律．行政法所禁止的是（ ）
A．明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标
B．明示施工单位在施工中应优化工期
C．暗示施工单位不采用〈〈建设工程施工合同（示范文本）〉〉签定合同
D．暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
20．依照〈〈建设工程施工合同（示范文本）〉〉通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（ ）
A．建设单位负责试验，并承担试验费用
B．建设单位负责试验，双方分担试验费用
C．施工单位负责试验，建设单位承担试验费用
D．施工单位负责试验，双方分担试验费用
21．依据<<建设工程质量管理条例>>的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是( )
A．建设单位拨付工程款
B．施工单位实施隐蔽工程
C．商品混凝土应于基础工程
D．大型非标构件进行吊装
22．某工程竣工验收合格后第11年内,部分梁板发生不同程度的断裂．经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由( )
A．建设单位维修并承担维修费用
B．施工单位维修并承担维修费用
C．施工单位维修，设计单位承担维修费用
D．施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
23．在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托个了乙．丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（ ）
A．丙设计单位直接对甲建设单位负责
B．丙设计单位仅对乙设计单位负责
C．乙设计单位就整个项目的设计任务负总责
D．乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任
24．某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是（ ）
A．可以先批准立项，但建设单位不得开工
B．不得批准立项，建设单位不得开工
C．不得批准立项，但建设单位可以先开工
D．可以先批准立项，建设单位可以先开工
25．施工单位的下列行为中，违反〈〈消防法〉〉规定的是（ ）
A．为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材
B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护
C．为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近
D．在道路两旁施工时使用明火作业
26．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（ ）
A．制定施工现场的消防安全制度
B．向有关部门报审消防设计图纸
C．对施工人员进行消防宣传教育
D．定期检修施工现场的消防器材
27．拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（ ）签定国有土地使用权出让和同
A．省人民政府
B．市人民政府
C．市土地管理部门
D．拍卖公司
28．某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（ ）
A．旧城改造项目批准文件
B．建设用地规划许可证
C．建设工程规划许可证
D．国有土地使用权批准文件
29．王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（ ）
A．必须取得用人单位同意
B．口头通知用人单位即可
C．应提前30日以书面形式通知用人单位
D．应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
30．某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险公司应当支付的保险金为（ ）万元。
A．6
B．14
C．20
D．26
31．工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的项目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税有（ ）
A．建设单位代扣代缴
B．总承包单位代扣代缴
C．分包单位代扣代缴
D．王某自行申报
32．某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工．材料．设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据〈〈营业税暂行条例〉〉规定，总承包单位应纳税营业额是（ ）万元。
A．4000
B．3000
C．2500
D．1500
33．甲工程公司是由乙公司．丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的的法律主体是（ ）
A．甲公司
B．乙公司
C．戊公司
D．庚公司
34．某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（ ）。
A．建筑机械厂及时回涵，对要约提出非实质性变更
B．承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺
C．建筑机械厂发出承诺后，受到撤消该要约的通知
D．建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知
35．某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（ ）
A．要约内容不明确
B．要约人不特定
C．受要约人错误
D．无订立合同的意思表示
36．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（ ）
A．格式条款中不能有免除保险公司责任的内容
B．对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释
C．对格式条款有两种以上解释的，该条款无效
D．格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准
37．某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商铬镍钢部了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ ）
A．该要约进入任一电子邮箱的首次时间
B．该要约进入三个电子邮箱的最后时间
C．该供应商获悉该要约收到的时间
D．该供应商理解该要约内容的时间
38．甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字．盖章后邮寄给乙签字．盖章。则该合同成立的时间为（ ）
A．甲．乙达成合意时
B．甲签字．盖章时
C．乙收到合同书时
D．乙签字．盖章时
39．甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（ ）
A．有效
B．因乙超越经营范围而无效
C．因乙超越经营范围而效力待定
D．因乙超越经营范围而可撤消
40．下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（ ）
A．必须征得债券人同意
B．第三人并不因此成为合同当事人
C．不得损害债权人的利益
D．第三人应向债权人承担违约责任
41．甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为（ ）
A．违约行为
B．行使同时履行抗辩权
C．行使先履行抗辩权
D．行使不安抗辩权
42．甲供应商向同一项目中的乙．丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙．丙表示同意，则该材料质量标准应达到（ ）
A．国家标准
B．行业标准
C．总承包单位确定的标准
D．其他企业标准
43．某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（ ）承担
A．发包人
B．承包人
C．监理工程师
D．承包人和发包人共同
44．甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的说法，正确的是（ ）
A．双方的债务法定抵销
B．双方债务基于一方主张而抵销
C．双方债务性质不同不得抵销
D．双方债务只有约定方可抵销
45．某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（ ）
A．10万元
B．7万元
C．6万元
D．4万元
46．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙为能按约定支付保管费用，则甲可以（ ）
A．行使质押权变卖全部水泥
B．行使质押权变卖部分水泥
C．行使留置权变卖全部水泥
D．行使留置权变卖部分水泥
47．甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（ ）
A．丙公司应代甲清偿
B．乙可要求甲或丙清偿
C．只能由甲先行清偿
D．不可能由甲或丙共同清偿
48．某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（ ）
A．虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B．投标人购买招标文件，属要约行为
C．投标人参加现场考察，属要约行为
D．评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
49．某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人为按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（ ）
A．予以追缴
B．不予支持
C．支付按合同约定全部支付
D．只支持按银行同类贷款利息支付
50．某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）
A．11月15日
B．11月20日
C．11月30日
D．12月3日
51．某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（ ）
A．2005年10月10日
B．2005年10月20日
C．2005年12月1日
D．2006年5月1日
52．发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（ ）
A．予以支持
B．不予支持
C．征求发包人意见
D．要求承包人提供证据
53．某工程需租用钢管，双方约定租凭期限为8个月，则下列关于该租凭合同的说法，错误的是（ ）
A．应以书面方式订立
B．若以口头方式订立，则租凭期视为6个月
C．若以口头方式订立，出租人可随时解除合同
D．若以口头方式订立，承租人可随时解除合同
54．施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（ ）
A．双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B．如果双方在申请仲裁后达成了和解协议。该和解协议即具有法律强制执行力
C．如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
D．如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
55．建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（ ）
A．工程质量检测机构出具的鉴定报告
B．建设单位职工的书面证明材料
C．建设单位与施工单位签订的施工合同
D．建设单位提交的答辩状
56．人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（ ）
A．没收
B．扣押
C．查封
D．勘验
57．某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（ ）
A．2006年9月1日
B．2006年12月1日
C．2007年3月1日
D．2007年6月1日
58．某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民反员开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（ ）
A．人民法院可直接裁定先予执行
B．王某可请求一审人民法院裁定先予执行
C．因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行
D．若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失
59．某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）
A．撤消案件
B．中止审理
C．终结审理
D．缺席判决
60．某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（ ）
A．进行辩论
B．进行和解
C．提起反诉
D．提起上诉
61．某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲．乙．丙仲裁员分别认为应赔偿15．16．20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（ ）万元。
A．15
B．16
C．17
D．20
62．甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（ ）
A．驳回起诉
B．继续审理
C．终止起诉
D．将案件移交合同约定的仲裁机构
63．下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（ ）
A．仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭
B．仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭
C．仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开
D．仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
64．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（ ）
A．分包合同无效，则仲裁协议无效
B．分包合同有效，则仲裁协议有效
C．分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D．分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
65．建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是（ ）
A．申请行政复议或提起行政诉讼
B．申请仲裁或提起民事诉讼
C．申请行政复议后提起行政诉讼
D．申请仲裁后提起民事诉讼
66．某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（ ）
A．6月4日
B．6月9日
C．7月19日
D．7月24日
67．施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（ ）。
A．对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B．撤销施工单位资质证书的决定
C．因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分
D．关于资质证书颁发的条件不符合法律规定
68．甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。跟据有关法律规定，李某的损失应由（ ）承担。
A．甲
B．乙
C．甲和刘某
D．甲和乙
69．某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（ ）
A．串通投标罪
B．工程重大安全事故罪
C．重大责任事故罪
D．重大劳动安全事故罪
70．某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承接的法律责任是（ ）
A．赔偿损失
B．降低资质等级
C．责令停业整顿
D．对主要负责人判处有期徒刑
二．多项选择
71．注册建造师享有的权利有（ ）
A．使用注册建造师名称
B．遵守法律．法规和有关规定
C．在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
D．保管和使用本人注册证书．执业印章
E．接受继续教育
72．甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（ ）
A．甲错发设备给丙属于无因管理之债
B．丙向甲返还设备属于不当得利之债
C．乙向甲支付设备款属于合同之债
D．甲向乙少收1万元货款属于侵权之债
E．丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债
73．甲．乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）
A．如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付
B．建设单位可直接要求甲承担12万元
C．建设单位可直接要求乙承担12万元
D．建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
E．先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿
74．甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包．分包的说法中，正确的有（ ）
A．乙可以将专业工程分包给丙
B．丙可以将劳务作业分包给丁
C．乙可以将劳务作业分包给丁
D．甲可以将专业工程发包给丙
E．加可以将劳务作业分包给丁
75．某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（ ）
A．投标人在投标有效期内撤回投标文件
B．投标人在开标前撤回投标文件
C．中标人拒绝提交履约保证金
D．投标人拒绝招标人延长投标有效期要求
E．中标人拒绝签订合同
76．某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（ ）
A．减少一名招标人代表，专家不再增加
B．减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家
C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家
D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家
E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家
77．某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（ ）
A．各自应负责的安全生产管理范围
B．各自应尽的安全生产管理职责
C．各自应采取的安全措施
D．指定兼职安全生产管理人员进行磋商
E．双方的安全责任由总承包单位确定
78．总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主题结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ ）
A．总承包单位对施工现场的安全生产总责
B．专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C．总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
D．专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E．分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务
79．某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（ ）
A．该工程必须实行监理
B．建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理
C．监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理
D．监理单位不得与设备供应单位有隶属关系
E．监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场
80．建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（ ）
81．下列工程建设标准，属于强制性标准的是（ ）
A．工程建设通用的综合标准
B．工程建设通用的安全标准
C．工程建设通用的制图方法标准
D．工程建设行业专用的实验标准
E．工程建设行业专用的信息技术标准
82．施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（ ）
A．在施工现场附近的河流中清洗油桶
B．将施工垃圾处理后倒入附近河流
C．转运施工废弃物时未对其进行掩盖
D．居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障
E．工程抢修工作一直持续到22点
83．下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有（ ）
A．设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造
B．施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查
C．项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准
D．监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据
E．施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训
84．某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有（ ）
A．总承包单位，各分包单位将其工程文件整理，立卷后分别移交建设单位
B．各分包单位将其工程文件整理，立卷后移交总承包单位
C．总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理，立卷后移交建设单位
D．总承包单位负责收集．汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位
E．监理单位负责收集．汇总所有的工程档案并移交建设单位
85．某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（ ）
A．安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
B．安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C．批准女工孙某只能休产假120天
D．安排17岁的李某担任矿井安检员
E．安排15岁的周某担任仓库管理员
86．某工程公司董事会换界选举中，当选董事中有下列人员。根据《公司法》的规定，当选无效的有（ ）
A．赵某．六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年
B．钱某．两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散
C．孙某．去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照
D．李某．因购买住房而按揭贷款上百万
E．周某．70岁，因患病而行动不便
87．依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（ ）
A．要式合同
B．实践合同
C．单务合同
D．有偿合同
E．完成工作成果的合同
88．甲．乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有（ ）
A．甲假借订立合同，恶意进行磋商
B．甲恶意进行磋商，给乙造成损失
C．乙隐瞒其资质的真实情况
D．甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失
E．乙未尽保密义务，给甲造成损失
89．施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（ ）
A．只能按购买A型钢材履行合同
B．应按效力待定处理该合同
C．可以要求变更为按购买
D．可以要求撤消该合同
E．可以要求确认该合同无效
90．李某想张某借款1万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有（ ）
A．张某可以李某的名义对施工单位行使代位权
B．张某可以自己的名义对施工单位行使代位权
C．因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权
D．因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权
E．因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权
91．某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（ ）
A．买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任
B．买方可要求推土机生产厂承担违约责任
C．买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任
D．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理
E．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半
92．根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有（ ）
A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行
C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D．施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值
E．施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
93．甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（ ）
A．甲可要求乙承担违约责任。
B．甲可要求乙承担授权责任。
C．丙可要求乙承担违约责任。
D．丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任。
E．丙可要求甲承担赔偿责任。
94．某工地招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括（ ）
A．保证
B．抵押
C．动产质押
D．权利质押
E．定金
95．发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（ ）
A．承包人可申请人民法院将该工程拍卖。
B．承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C．承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出。
D．承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价。
E．承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除。
96．某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（ ）
A．应以书面方式订立
B．如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算
C．利率不得低于银行同类贷款利率
D．利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍
E．除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复
97．下列关于仲裁与诉讼特点的表书正确的有（ ）
A．仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格
B．仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外
C．仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制
D．仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定
E．仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
98建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某装业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）
A．仅可起诉甲
B．不能起诉丙
C．仅可起诉乙
D．可单独起诉乙
E．可起诉甲、乙、丙
99仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有（ ）
A．制作调解书
B．制作仲裁书
C．驳回申请
D．撤消案件
E．要求当事人撤回申请
100《建设工程质量管理条例》设定的行政处罚包括（ ）
A．罚款
B．拘役
C．行政拘留
D．责令停业整顿
E．吊销企业营业执照
上一篇：《建设工程法规及相关知识》模拟试题(一)
下一篇：2007年1级建造师建设工程法规及相关知识真题答案